寶應(yīng)新能源有限公司道路修復(fù)施工招標公告
項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目的道路施工進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1建設(shè)地點：江蘇省揚州市寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)。
2.2建設(shè)規(guī)模：34164.5m2。（涉及夏集鎮(zhèn)雙塘、雙琚、蘇雅、蔣莊、夏集 5 個村）
2.3計劃工期：自合同簽訂之日起 30 日歷天內(nèi)完工。
2.4招標范圍：寶應(yīng)風力發(fā)電項目占用的寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)道路修復(fù)施工，合計34164.5m2（本次修復(fù)道路位于夏集鎮(zhèn) 5 個村，原混凝土道路為不連續(xù)損壞，道路施工需根據(jù)道路損壞情況分段進行）。
（1）水泥道路修復(fù)施工包括并不限于：原有路面清除、轉(zhuǎn)運及破碎混凝土垃圾后續(xù)處理、石屑墊層、混凝土路面、路肩、擋墻、排水、警示牌、標識牌等。
（2）臨時工程：施工電源、施工水源、通信、棄土場等由承包人負責落實。
（3）施工中要設(shè)置必要的安全措施，設(shè)置警示，安全文明施工。
（4）承包人在施工過程中超越發(fā)包人劃定的道路或臨時場地邊界所造成的所有壓耕地、青苗損壞、農(nóng)用設(shè)施損壞及其他設(shè)施損壞等均由承包人負責賠償。
（5）承包人在開工前充分向發(fā)包人了解施工區(qū)域內(nèi)的地下設(shè)施分布，必要時采取保護措施，否則在施工中造成地下設(shè)施損壞由承包人負責賠償。
（6）配合其他單位的施工。
（7）承包人自行協(xié)調(diào)施工期各類政處矛盾，對產(chǎn)生的所有費用自主承擔。
（8）水泥道路恢復(fù)后的驗收由鎮(zhèn)政府和各村組織，并滿足鎮(zhèn)政府驗收標準。
（9）承包人在本標段施工期間，應(yīng)按發(fā)包人制定的環(huán)境保護實施方案，對施工場地進行保護和及時修復(fù)，符合環(huán)境保護的要求。
（10）2021 年鎮(zhèn)政府計劃對雙雙路原有道路路面（長 4782 米，原路寬 3.5 米）拓寬至 6 米，承包人對接并配合政府修建，同時保證道路整體驗收合格。
3.投標人的資格要求
3.1投標人須具有獨立法人資格和有效的安全生產(chǎn)許可證。
3.2投標人必須具有市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì)。
3.3投標人擬派項目經(jīng)理須具備房建或市政工程專業(yè)二級注冊建造師及以上資格，具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B 證）。
3.4本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.5投標人不得有以下情況，否則其投標作無效處理：
a)被列入公司禁止合作名單范圍內(nèi)的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；
b)對于施工和服務(wù)采購，近三年內(nèi)被列入國家應(yīng)急管理部認定的安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒“黑名單”或安全生產(chǎn)不良記錄“黑名單”的
c)采購的同類施工、設(shè)備物資以及服務(wù)等，在近三年內(nèi)發(fā)生過較大及以上責任事故的， 責任事故等級見《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》；
d)被法院列為失信被執(zhí)行人或終結(jié)本次執(zhí)行案件的被執(zhí)行人，且未被撤銷的；
e)信用中國官網(wǎng)被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
f)供應(yīng)商、供應(yīng)商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監(jiān)管服務(wù)平臺被列入黑名單的，或者被列入失信聯(lián)合懲戒名單的，或者在企業(yè)誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
g)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的；
h)財務(wù)賬戶以及主要資產(chǎn)被凍結(jié)、查封的
i)無國家或行業(yè)協(xié)會強制要求的生產(chǎn)、施工、制造以及服務(wù)等有效特殊許可的（信息核實網(wǎng)站見附件，僅供參考，包括但不限于其中列舉的網(wǎng)站及資質(zhì)）；
j)為他人提供擔保 的，且擔保金額超過凈資產(chǎn)總額的（查詢網(wǎng)址： 當?shù)仄髽I(yè)信息網(wǎng)）；
k)被法院列為被執(zhí)行人，且不能提供已經(jīng)履行完畢相應(yīng)生效判決確定的義務(wù)的；
4.招標文件的獲取
獲取招標文件的時間：凡有意參加投標者，請于 2021 年 2 月 2 日 9 時至2021 年 2 月 18 日 17 時（北京時間，下同），登錄/about/copyright.html" target="_blank" style="word-break: break-all; text-size-adjust: none; color: rgb(34, 85, 136);">下載電子招標文件
備注：投標單位沒有在網(wǎng)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)后查閱公告，根據(jù)會員區(qū)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件！
聯(lián)系人：馬工
咨詢電話：010-51957412 ，010-53310966
手 機：18701298819， 13716111570;
傳 真：010-51957412
電力公眾微信號:18701298819
郵箱：1051008819@qq.com
相關(guān)附件：附件1.公告.docx
附件2.申請登記表.docx
電力招標采購網(wǎng)由工業(yè)和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業(yè)從事電力系統(tǒng)招標采購和在線貿(mào)易的電子商務(wù)平臺，經(jīng)營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014）我公司是唯一獲得商標管理局網(wǎng)站名稱商標的行業(yè)網(wǎng)站，13年的專業(yè)服務(wù)，成就行業(yè)領(lǐng)導品牌。
