1.招標條件
慶陽新莊煤業(yè)有限公司與甘肅 工程建設(shè)有限公司合同糾紛案件專項法律服務(wù)項目已由項目審批機關(guān)批準，項目資金為企業(yè)自籌,招標人為慶陽新莊煤業(yè)有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況
2014年12月24日，新莊煤礦與甘肅 工程建設(shè)有限公司（以下簡稱甘肅華能公司）簽訂了《新莊礦井1#、2#職工公寓樓工程工程（第一標段：1#職工公寓樓）施工合同》、《新莊礦井1#、2#職工公寓樓工程工程（第二標段：2#職工公寓樓）施工合同》，按照合同約定由甘肅華能公司承攬新莊礦井1#、2#職工公寓樓工程設(shè)計圖紙所含的巖土、建施、結(jié)施、給排水、采暖通風(fēng)、照明配電、火災(zāi)自動報警、弱電等全部土建、設(shè)備及工器具購置、安裝和裝修工程，以及變更、招投標文件、答疑范圍內(nèi)的全部工程量和設(shè)備工器具。該兩項工程為包工包料、交鑰匙工程。
上述兩項工程，合同總?cè)諝v天數(shù)均為730天，其中有效工期520天；合同開工日期均為2014年10月20日，竣工日期2016年10月19日，在施工過程中因國家政策性因素要求停工，累計停工25個月（2015年4月26日開始止2017年5月25日）。兩項工程合同價款分別為5480萬、5363萬元。該兩項工程于2017年6月復(fù)工，2021年7月完成竣工驗收，預(yù)留10%質(zhì)保金，其余合同價款已結(jié)清。
上述兩項工程于2017年6月復(fù)工，甘肅 公司以“人工費、材料費、機械費等均極大幅度上漲，由此導(dǎo)致原告施工成本的劇增”，且發(fā)包人提出的調(diào)差方案未協(xié)商一致等情形下，甘肅華能公司于2021年11月22日向慶陽市寧縣人民法院提起訴訟，2021年12月下旬收到甘肅華能公司的民事起訴狀，請求判令被告向原告賠償因被告原因?qū)е鹿て谘诱`所產(chǎn)生的各項損失¥55038833.55元?，F(xiàn)需擬聘律師事務(wù)所負責(zé)開展與甘肅華能公司所簽訂的兩項合同糾紛案件委托代理，對此案件一審（含反訴）到二審（如需，含反訴）、再審（如需，含反訴）、執(zhí)行（如需，含反訴）等直至審理（含反訴）、執(zhí)行（含反訴）完結(jié)全過程的法律事務(wù)代理工作。
2.2招標范圍
為慶陽新莊煤業(yè)有限公司提供專項法律服務(wù)，維護公司合法權(quán)益，指派律師團隊開展與甘肅華能公司1#、2#職工公寓樓建設(shè)工程合同糾紛案件的一審（含反訴）、二審（如需，含反訴）、再審（如需，含反訴）、執(zhí)行（如需，含反訴）等直至審理（含反訴）、執(zhí)行（含反訴）完結(jié)全過程的法律事務(wù)代理工作，按照委托代理權(quán)限代為承認、放棄、變更訴訟請求，提起反訴、上訴，進行和解、調(diào)解，申請財產(chǎn)保全，代領(lǐng)訴訟判決及其他法律文書，收集整理證據(jù)材料、出具案情分析報告等。
服務(wù)期：合同簽訂之日起至案件審理（含反訴）、執(zhí)行（含反訴）完結(jié)。
3.投標人資格要求
3.1通用資格條件
3.1.1投標人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨立訂立合同的權(quán)利；
3.1.2投標人財務(wù)、信譽等方面應(yīng)具備下列條件：
(1)沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進入破產(chǎn)程序；
(2)沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認的禁止投標的范圍和處罰期間內(nèi)；
(3)近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經(jīng)有關(guān)部門認定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；
(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單；
(5)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。
(6)與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
3.2專用資格條件
3.2.1資質(zhì)等級要求：具有有效的司法行政主管部門頒發(fā)的《律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證書》，連續(xù)正常執(zhí)業(yè)3年及以上（即2019年1月1日前至今正常執(zhí)業(yè)）；
3.2.2業(yè)績要求：近三年內(nèi)（2019年1月1日至今，以合同簽訂日期為準），須代理過涉案標的金額2000萬元及以上的工程建設(shè)領(lǐng)域訴訟或仲裁案件的勝訴業(yè)績（提供判決書或裁決書或裁定書等能夠反映業(yè)績的證明材料復(fù)印件）；
3.2.3擬委派人員：投標人擬派律師團隊（至少三名）需具備律師執(zhí)業(yè)資格證書，其中總負責(zé)人有五年以上律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗且總負責(zé)人具有2項涉案標的金額2000萬元及以上的工程建設(shè)領(lǐng)域勝訴業(yè)績（提供判決書或裁決書或裁定書等能夠反映業(yè)績的證明材料復(fù)印件），未受到司法行政主管機關(guān)作出的行政處罰，并具有律師事務(wù)所所在地社保機構(gòu)出具的社保繳費證明復(fù)印件；
3.2.4不允許聯(lián)合體投標。
4.招標文件的獲取
獲取時間：從2022年5月17日9:00起至2022年5月24日17:00止。
招標文件費：招標文件每標段售價800元，售后不退。