第一章 招標(biāo)公告（未進(jìn)行資格預(yù)審）
蘇州市軌道交通11號線與3號線貫通運(yùn)營改造工程3號線全自動改造系統(tǒng)施工項目標(biāo)段施工招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目蘇州市軌道交通11號線與3號線貫通運(yùn)營改造工程3號線全自動改造系統(tǒng)施工項目（項目名稱）已由蘇州市行政審批局（項目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱）以《關(guān)于蘇州市軌道交通11號線（原S1線）與3號線貫通運(yùn)營改造項目工程可行性研究報告（含項目建議書）的批復(fù)》（蘇發(fā)改重〔2023〕25號）（批文名稱及編號）批準(zhǔn)建設(shè)，項目業(yè)主為蘇州市軌道交通集團(tuán) ，
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1本次招標(biāo)項目的建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模：負(fù)責(zé)蘇州市軌道交通11號線與3號線貫通運(yùn)營改造項目（3號線全自動運(yùn)行改造工程）通信系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)（含綜合監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)、車站智慧改造）、站臺門系統(tǒng)及系統(tǒng)配套改造工程全部設(shè)備、材料的安裝、倉儲、線纜敷設(shè)、調(diào)試配合；負(fù)責(zé)除設(shè)備集成商所供設(shè)備、材料外的所有設(shè)備、材料的供貨，并負(fù)責(zé)安裝。負(fù)責(zé)所供產(chǎn)品方案優(yōu)化、設(shè)計聯(lián)絡(luò)、內(nèi)外部接口協(xié)調(diào)、工廠監(jiān)造、出廠檢驗、包裝、運(yùn)輸、到貨驗收、安裝、倉儲、調(diào)試、聯(lián)調(diào)、質(zhì)保期、培訓(xùn)、售后服務(wù)以及備品備件的長期支持等一系列工作，服從監(jiān)理、招標(biāo)人的管理和各設(shè)備集成商的安裝督導(dǎo)，直至通過招標(biāo)人最終驗收。
2.3標(biāo)段劃分
| 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)范圍 | 合同估算價 （萬元） | 定額工期 （日歷天） | 招標(biāo)工期 （日歷天） |
| E3205010304040638001004 | III/XI-XTSG標(biāo) | 負(fù)責(zé)蘇州市軌道交通11號線與3號線貫通運(yùn)營改造項目（3號線全自動運(yùn)行改造工程）通信系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)（含綜合監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)、車站智慧改造）、站臺門系統(tǒng)及系統(tǒng)配套改造工程全部設(shè)備、材料的安裝、倉儲、線纜敷設(shè)、調(diào)試配合；負(fù)責(zé)除設(shè)備集成商所供設(shè)備、材料外的所有設(shè)備、材料的供貨，并負(fù)責(zé)安裝。負(fù)責(zé)所供產(chǎn)品方案優(yōu)化、設(shè)計聯(lián)絡(luò)、內(nèi)外部接口協(xié)調(diào)、工廠監(jiān)造、出廠檢驗、包裝、運(yùn)輸、到貨驗收、安裝、倉儲、調(diào)試、聯(lián)調(diào)、質(zhì)保期、培訓(xùn)、售后服務(wù)以及備品備件的長期支持等一系列工作，服從監(jiān)理、招標(biāo)人的管理和各設(shè)備集成商的安裝督導(dǎo)，直至通過招標(biāo)人最終驗收。 | 5200 | / | 505 |
2.4其他:計劃開工時間2023年8月15日，計劃竣工時間2024年12月31日。
（以上時間為本項目合同要求時間，僅供本次招標(biāo)使用，招標(biāo)人有權(quán)對上述日期進(jìn)行調(diào)整，投標(biāo)人應(yīng)無條件服從招標(biāo)人對工期的調(diào)整。）
3.投標(biāo)人資格要求
3.1資質(zhì)條件：投標(biāo)人須具備 鐵路電務(wù)工程專業(yè)承包一級及以上 （資質(zhì)），并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。
3.2業(yè)績要求：
是否有此類要求：R是□否
□投標(biāo)人R 承擔(dān)過城市軌道交通弱電安裝工程（須含通信或綜合監(jiān)控） 類似工程認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)： □類似工程業(yè)績證明材料，需提供中標(biāo)通知書(適用于招標(biāo)項目）、施工合同和竣工驗收報告的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺或全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺相應(yīng)查詢網(wǎng)頁截圖。 R需提供合同及竣工驗收證明材料的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的，可增加提供圖紙、業(yè)主證明材料等加以佐證。 3.3 投標(biāo)人擬派 （1） （2） 3.4財務(wù)要求： /。 3.5信譽(yù)要求： / 。 3.6其他要求： （1）具有獨(dú)立法人資格； （2）企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件，并取得安全生產(chǎn)許可證； （3）投標(biāo)人需提供有效期內(nèi)的《蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊》，無蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊的外地建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)蘇承攬業(yè)務(wù)須按蘇住建建[2018]14文執(zhí)行，需提供《外地進(jìn)蘇建筑業(yè)企業(yè)信息登記書》。 （4）本項目執(zhí)行《關(guān)于在我省國有資金投資工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)中應(yīng)用建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果有關(guān)要求的通知》（蘇建招辦〔2022〕2號）和《省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管不合格企業(yè)參加招投標(biāo)相關(guān)事宜的復(fù)函》（蘇建函建管[2019]233號），投標(biāo)人在資格預(yù)審申請文件遞交截止時間當(dāng)日及投標(biāo)文件遞交截止時間當(dāng)日，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果均不處于不合格狀態(tài)； （5）本項目執(zhí)行《關(guān)于在 領(lǐng)域的招標(biāo)投標(biāo)活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機(jī)制的實施意見》（蘇信用辦[2018]23號）。投標(biāo)人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”（ ）網(wǎng)站查詢結(jié)果（嚴(yán)重失信主體名單）為準(zhǔn)； （6）本項目執(zhí)行《蘇州市軌道交通履約信用考核管理辦法（試行）》（蘇軌集〔2023〕68號）； （7）本項目執(zhí)行《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于貫徹《江蘇省招標(biāo)投標(biāo)條例》的通知》（蘇住建建〔2023〕8號）的規(guī)定。 （8）投標(biāo)人近3年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準(zhǔn)；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達(dá)到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，時間以判決書落款時間為準(zhǔn)；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認(rèn)定中達(dá)到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，招標(biāo)人將拒絕其投標(biāo)或取消其中標(biāo)資格。 （9）對于有控股關(guān)系或者隸屬關(guān)系的單位不得同時申請本項目。一家單位（以集團(tuán)公司為限）最多允許一個投標(biāo)人參加本項目投標(biāo)，如同一集團(tuán)公司有多個投標(biāo)人通過資審且均無意向退出，則取消該集團(tuán)公司所有投標(biāo)人本項目投標(biāo)資格。 注：集團(tuán)公司的界定：如為央企，指央企二級公司；如為其他企業(yè)，指一級公司。 □本工程不接受最新年度蘇州市建筑施工企業(yè)綜合考評等級為C類及以下投標(biāo)人參與投標(biāo)。 □近兩年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），企業(yè)和擬派 □近一年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），企業(yè)沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格（不含 □近三個月內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項目所在地省、市、縣（市、區(qū)）建設(shè)行政主管部門通報批評的； □近五年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），投標(biāo)人或者擬派 3.7本次招標(biāo) 不接受 （接受/不接受）聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的應(yīng)滿足下列要求： /。4.
項目 聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機(jī)：18811547188
QQ:1211306049
備注：欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后，查看項目業(yè)主，招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，招標(biāo)清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)，以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。